[中报]中国海诚:2019年半年度报告
原标题:中国海诚:2019年半年度报告 中国海诚工程科技股份有限公司 CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. (002116) 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐大同先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人钟昌盛先生声明：保证本半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 重大风险提示 1、市场风险：公司所从事的工程建设业务领域完全开放、竞争激烈，受国家宏观经济政策影响较大， 与国家固定资产投资状况关联度较高，国民经济增速的放缓可能会导致公司经营业绩增长速度下降。公司 将继续坚持以设计为龙头开拓工程总承包业务，全力开发新兴行业，以获得项目增量；同时，通过深耕传 统行业来进一步挖掘经营潜力，在继续巩固和扩大国内市场业务领域的同时，积极开拓国际市场、提升国 际化经营能力。 2、境外项目经营风险：随着公司境外项目市场的积极开拓和推进，公司境外项目市场将面临项目所 在国的政治和政策、法律和规范、财政、市场行规、业主诚信、材料供应、劳务能力和劳工政策以及汇率 等风险。公司在积极研究海外项目市场当地的法律和政策之外，公司的相关管理部门和项目承担部门要形 成针对项目的策划团队，在项目前期对这些风险进行识别和评估，同时在合同谈判和项目管控上拟定对应 措施，并根据项目实施过程所反映的问题，对存在的问题进行具体分析，制定措施，并跟踪实施效果，以 降低风险。 3、工程总承包项目风险：随着公司工程总承包业务占比的不断提升以及规模的不断扩大，公司在经 营工程总承包项目中面临着项目建设周期较长、原材料价格的波动以及资金垫付增大以及项目完成质量等 风险因素。随着公司业务的转型，工程总承包业务已成为公司第一大主营业务，公司在加强工程总承包业 务经营力度的同时，要继续提高工程总承包业务的管控能力，加强项目风险意识，识别并采取规避风险的 措施；要有效利用自身优势和资源，把提升工程总承包管理水平及盈利水平作为重点。 4、法律诉讼风险：随着公司工程总承包业务规模的不断扩大，公司在项目经营过程中的法律诉讼风 险会不断加大。特别是在经济下行，经营环境不景气时，建设工程项目效益和盈利水平大幅下降，利润空 间压缩较大，导致工程款回收困难，引发债务连锁反应。公司要继续加强法律意识和风险防范意识，从严 要求客户资信调查，着重关注项目承接前风险评估、过程中风险管控、完工后的风险总结等各项工作。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................... 6 第三节 公司业务概要 ................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................ 11 第五节 重要事项 ...................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................ 33 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................... 36 第八节 财务报告 ...................................................................... 38 第九节 备查文件目录 ................................................................. 138 释义 释义项 指 释义内容 公司、中国海诚、海诚股份 指 中国海诚工程科技股份有限公司 北京公司 指 中国中轻国际工程有限公司 中轻建设 指 中国轻工建设工程有限公司 长沙公司 指 中国轻工业长沙工程有限公司 武汉公司 指 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 广州公司 指 中国轻工业广州工程有限公司 南宁公司 指 中国轻工业南宁设计工程有限公司 西安公司 指 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 成都公司 指 中国轻工业成都设计工程有限公司 咨询公司 指 中国轻工业上海工程咨询有限公司 监理公司 指 上海申海建设监理有限公司 投资公司 指 中轻海诚投资有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期 指 2019 年1 月1 日至2019 年6月30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中国海诚 股票代码 002116 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国海诚工程科技股份有限公司 公司的中文简称 中国海诚 公司的外文名称 China Haisum Engineering Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Haisum 公司的法定代表人 徐大同 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林琳 杨艳卫 联系地址 上海市宝庆路21号 上海市宝庆路21号 电话 021-64314018 021-64314018 传真 021-64334045 021-64334045 电子信箱 haisum@haisum.com haisum@haisum.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年 年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,379,233,731.09 2,058,995,528.73 15.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 98,583,855.45 97,772,854.73 0.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 67,578,150.38 88,516,286.74 -23.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,822,905.16 -76,811,778.46 -80.70% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.23 4.35% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.23 4.35% 加权平均净资产收益率 6.65% 7.16% -0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,420,324,301.87 4,302,837,577.80 2.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,425,625,978.27 1,432,705,469.69 -0.49% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,734.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,021,477.00 委托他人投资或管理资产的损益 24,280,422.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 9,153,338.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,192,914.17 减：所得税影响额 5,656,180.81 合计 31,005,705.07 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公 司，目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链，能为业主 提供高品质的工程建设全过程服务。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化 医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋 洲等地。 报告期内，公司工程总承包业务实现营业收入人民币15.65亿元，占公司2019年度营业总收入的 65.79%，是公司的第一大主营业务。工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对 工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。 工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 存货 存货较期初增加41.17%，主要是本报告期公司建造合同形成的已完工未结算资产增加。 2、主要境外资产情况 不适用。 三、核心竞争力分析 公司的核心技术主要体现在按照客户的设想和要求，运用公司的技术能力和经验积累，将各种先进、 可靠的技术和设备转化成符合客户需要的生产系统或其他建设成果，客户通过运行和使用这些建设成果， 得以实现其投资和建设目标。公司的核心技术源于长期从事轻工各类行业项目设计业务，对其专业技术的 不断总结和研究提高。 公司核心技术的先进性一方面体现在项目设计涉及的产品行业和工程专业的深度和广度上，另一方面 体现在客户项目运用的总体表现和效果。公司拥有轻工业工程项目设计最齐全的产品行业门类和强大的专 业技术力量，可以承担所有轻工行业的工业建设项目和资质范围内的其他工业设计和建筑设计项目。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年度，公司完成营业总收入23.79亿元，同比增长15.55%，其中工程总承包业务完成营业 收入15.65亿元，占公司营业总收入的65.79%；实现归属于母公司所有者的净利润0.99亿元，同比增长 0.83%；新签订单32.28亿元,同比增长27.39%。截止2019年6月30日，公司资产总额44.20亿元，同比增长 2.73%，归属于母公司股东的所有者权益14.26亿元，同比减少0.49%。 报告期内，在稳固传统业务领域方面，公司凭借既有的核心技术能力、传统客户资源，在制浆造纸、 烟草、化工、机械、食品、香精香料等传统行业进一步挖掘经营潜力，积极拓展项目。陆续签订“丸红越 南箱板纸总包项目”；“UPPC PM#3 project总包项目”；海诚股份北京公司签订泰国RCP项目；海诚股份 长沙公司签订“金红叶纸业（南通）有限公司78万吨生活用纸设计项目”；海诚股份成都公司签订“成都 水井坊酒业有限公司水井坊邛崃白酒基地设计项目”；海诚股份西安公司“宜宾五粮液股份有限公司成品 酒包装及智能仓储配送一体化项目设计”及“宜宾五粮液股份有限公司勾储酒库技改工程设计”项目。 在拓展新业务领域方面，公司抓住国家在环保方面的投入力度不断加大契机，以现有的技术优势、团 队优势和研发优势为抓手，积极开拓节能环保。在污水处理、大气污染治理、固体废弃物处理、餐厨垃圾 治理等国家重点管理领域，加大项目经营力度。海诚股份广州公司陆续签订“古叙生活垃圾焚烧发电项目 工程EPC总承包合同”、“金华市第二生活垃圾焚烧发电项目”、“东莞市海心沙资源综合利用中心环保 热电厂项目”设计合同；海诚股份武汉公司签订“张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统工程”总包项目合同。 同时，公司紧跟国家推进“智能+”、加快制造业转型升级步伐的机遇，以工厂仓储设施的智能化改 造、智能化仓储物流设施或园区的建设为重点，大力培育等热点新兴行业、开拓智能化业务市场。海诚股 份长沙公司签订“创维广州知识城智能产业创新基地项目RGB智能制造基地方案及施工图设计”合同。南 宁公司发明专利《智能全自动煮糖控制系统》课题，在广西良圻糖厂进行智能化煮糖技术研发运行获得成 功，为进一步开拓糖厂智能化市场奠定了良好的基础。在主题乐园方面，公司陆续签订六安恒大童世界主 题乐园（漫游海洋区、魔幻西欧区、探险南美区、穿越太空区）设计项目。 在与保利融合方面，公司凭借自己在原有传统行业优势，持续加强与保利地产、保利集团海内外业务 等相关产业的沟通和交流，实现优势互补，充分利用公司主行业上的核心技术和管理优势，与保利在国内 外市场上共同承揽业务；在海外市场开拓中与保利国际共享目标国分支机构的便利；与保利国际沟通现有 经营信息，充分利用保利资源和关系，打通项目经营的关键环节。 二、主营业务分析 2019年上半年主营业务收入为23.60亿元，比2018年上半年增加3.20亿元，增长了15.66%。其中总承 包收入比上年同期增加2.18亿元，增长16.17%，主要得益于海诚股份广州公司自贡项目及广安二期项目根 据工程进度结算带来的收入增加。设计收入比上年同期增加8,560万元，增长19.03%，监理收入比上年同 期增加893万元，增长5.31%，咨询收入比上年同期增加713万元，增长9.46%。 2019年上半年相较上年同期营业收入增加15.55%，营业成本增加18.27%。研发费用较上年同期增加472 万元，增长7.25%。财务费用较上年同期增加730万元，主要系保函等手续费增加、美元汇兑收益减少以及 利息收入减少。本报告期公允价值变动收益915万元，为执行新金融工具准则计提的以公允价值计量其变 动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益。 1、主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,379,233,731.09 2,058,995,528.73 15.55% 营业成本 2,111,989,276.03 1,785,794,856.04 18.27% 销售费用 5,169,291.03 6,492,300.75 -20.38% 管理费用 84,605,414.08 85,078,835.75 -0.56% 财务费用 1,207,608.92 -6,088,490.67 119.83% 注释1 所得税费用 20,393,945.50 19,304,224.34 5.64% 研发投入 69,822,286.66 65,105,337.97 7.25% 经营活动产生的现金流量净额 -14,822,905.16 -76,811,778.46 80.70% 注释2 投资活动产生的现金流量净额 144,464,652.96 -20,659,463.87 799.27% 注释3 筹资活动产生的现金流量净额 -104,444,423.95 -87,009,651.18 -20.04% 现金及现金等价物净增加额 25,476,333.65 -184,564,158.11 113.80% 注释4 注释1：主要是由于报告期公司保函手续费及汇兑损益影响。 注释2：主要是由于报告期公司工程款收款情况好于同期。另外，分包及采购的支出较同期也有所减少。 注释3：主要是由于报告期公司理财产品净赎回增加。 注释4：主要是由于报告期公司投资活动的现金净流入增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动：公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 2、营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,379,233,731.09 100% 2,058,995,528.73 100% 15.55% 分行业 承包 1,565,296,415.73 65.79% 1,347,447,765.67 65.44% 16.17% 咨询服务 794,788,434.83 33.41% 693,131,047.64 33.67% 14.67% 其他业务 19,148,880.53 0.80% 18,416,715.42 0.89% 3.98% 分产品 承包 1,565,296,415.73 65.79% 1,347,447,765.67 65.44% 16.17% 设计 535,346,901.40 22.50% 449,744,093.15 21.84% 19.03% 咨询 82,463,114.15 3.47% 75,333,925.12 3.67% 9.46% 监理 176,978,419.28 7.44% 168,053,029.37 8.16% 5.31% 其他业务 19,148,880.53 0.80% 18,416,715.42 0.89% 3.98% 分地区 境内 1,896,835,829.03 79.72% 1,618,277,775.56 78.60% 17.21% 境外 482,397,902.06 20.28% 440,717,753.17 21.40% 9.46% 3、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 承包 1,565,296,415.73 1,467,119,374.45 6.27% 16.17% 18.03% -1.48% 咨询服务 794,788,434.83 631,408,306.93 20.56% 14.67% 19.29% -3.08% 分产品 承包 1,565,296,415.73 1,467,119,374.45 6.27% 16.17% 18.03% -1.48% 设计 535,346,901.40 420,694,351.85 21.42% 19.03% 26.03% -4.36% 咨询 82,463,114.15 62,398,049.69 24.33% 9.46% 15.88% -4.19% 监理 176,978,419.28 148,315,905.39 16.20% 5.31% 4.69% 0.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营 业务数据：不适用。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：不适用。 三、 公司重大合同及新签订单情况 1、公司已签订的重大经营合同截至本报告期的履行情况 （1）2016年3月25日，海诚股份长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订 了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行 和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市 年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。报告期内，长沙公 司收到部分工程款。鉴于业主仍未解决工程款问题并按时支付，长沙公司与业主就后期工程款支付、工程 进度计划调整等问题进行了沟通，预计该项目总工期还将继续延长。 （2）2016年4月7日，海诚股份北京公司和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方式签订了 阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京公司为项目总承包 商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元。该项目开工 日期2016年12月，工期22个月，实际工期较原工期有所延长。截至目前，该项目已投料试车成功出纸。 （3）2017年9月27日，海诚股份长沙公司与鹏昇集团签订了《贵州鹏昇（集团）纸业有限责任公司年 产60万吨包装纸建设项目EPC总承包合同》，合同约定长沙公司承担鹏昇集团年产60万吨/年包装纸建设项 目的设计、采购、施工、调试等工作，合同总金额人民币9.25亿元。截至报告期末，由于业主未及时支付 工程进度款，导致该项目工期较计划工期延长较多。 （4）2018年9月29日，海诚股份广州公司与自贡川能环保发电有限公司签订了《自贡市城市生活垃圾 焚烧发电项目(二期)工程EPC总承包合同》，广州公司承担该项目工程设计、设备采购、土建及安装施工、 调试、试生产以及保修期内缺陷修复等工作，并确保项目通过环保、安全、消防、职业病、水保、涉网安 全性等专项验收及总体验收工作，合同总金额为人民币7.49亿元。截至报告期末，该项目继续正常推进。 （5）2019年1月23日，公司公告了公司与日本丸红株式会社及Kraft of Asia Paperboard & Package Co.,Ltd签订了《新建备浆及纸机工程EPC总承包合同》，公司承担该项目土建工程的协调工作，工艺部分 设计、设备采购、安装施工、调试、开机、性能担保以及保修期内缺陷修复工作，合同总金额为1.075亿 美元。截至报告期末，该项目设计、采购工作全面展开，现场进行土建施工协调指导工作。 2、公司订单情况 单位： 万元 按产品分类 2019年1-6月份 2018年1-6月份 同比增减 设计业务 89,271.67 91,651.44 -2.60% 监理业务 31,221.91 26,461.29 17.99% 咨询业务 9,622.62 9,201.74 4.57% 工程总承包业务 192,639.43 126,053.08 52.82% 合 计 322,755.63 253,367.55 27.39% 按行业分类 2019年1-6月份 2018年1-6月份 同比增减 制浆造纸 121,658.46 72,844.75 67.01% 食品发酵 33,875.21 28,574.17 18.55% 医药 5,093.83 1,405 262.55% 市政 10,164.56 11,030.24 -7.85% 环保 53,440.54 28,677.8 86.35% 日用化工 11,089.21 28,785.23 -61.48% 民用建筑 45,448.2 49,967.93 -9.05% 其他 41,985.62 32,082.43 30.87% 合 计 322,755.63 253,367.55 27.39% 四、非主营业务分析 不适用。 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动 说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,126,029,778.06 25.47% 1,107,916,867.88 25.75% -0.28% 应收账款 813,903,146.37 18.41% 808,398,463.03 18.79% -0.38% 存货 576,320,545.23 13.04% 408,259,268.56 9.49% 3.55% 注释1 固定资产 226,282,472.26 5.12% 232,779,481.36 5.41% -0.29% 在建工程 3,580,341.87 0.08% 3,340,497.28 0.08% 0.00% 注释1：主要是本报告期公司建造合同形成的已完工未结算资产增加。 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 14,748,136.55 3,134,300.20 17,882,436.75 5、其他 510,000,000.00 6,019,038.30 530,000,000.00 640,000,000.00 406,019,038.30 金融资产小计 524,748,136.55 9,153,338.50 530,000,000.00 640,000,000.00 423,901,475.05 上述合计 524,748,136.55 9,153,338.50 530,000,000.00 640,000,000.00 423,901,475.05 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：否。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司因青岛三利诉讼案件被法院冻结资金，截至2019年6月30日，被冻结资金余额900万元。 六、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,207,745.06 7,572,524.29 -18.02% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 不适用。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 武汉子 公司购 自建 是 自用办 公楼 0.00 30,988,942.39 自有及 银行贷 22.95% 0.00 0.00 受土地 拍卖时 2015年 03月04 公告编 号： 建办公 楼项目 款 间延后 等原因 影响，同 时规划 方案报 批进展 缓慢，该 项目实 施周期 预计将 延长。 日 2015-002 合计 -- -- -- 0.00 30,988,942.39 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金 来源 股票 3,151,600.00 3,134,300.20 680,158.90 17,882,436.75 自有 其他 510,000,000.00 6,019,038.30 530,000,000.00 640,000,000.00 24,280,422.14 406,019,038.30 自有 合计 513,151,600.00 9,153,338.50 0.00 530,000,000.00 640,000,000.00 24,960,581.04 423,901,475.05 -- 5、证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 000166 申万宏 源 2,000,000.00 公允价 值计量 8,897,935.75 2,055,051.50 109,311.25 10,952,987.25 其他非 流动金 融资产 自有资 金 境内外 股票 600633 浙数文 化 359,600.00 公允价 值计量 1,721,280.00 299,904.00 16,896.00 2,021,184.00 其他非 流动金 融资产 自有资 金 境内外 股票 600649 城投控 股 469,582.20 公允价 值计量 1,408,027.23 298,594.44 12,870.45 1,706,621.67 其他非 流动金 融资产 自有资 金 境内外 600637 东方明 67,600. 公允价 296,847 11,305.7 308,153 其他非 自有资 股票 珠 00 值计量 .36 1 .07 流动金 融资产 金 境内外 股票 601727 上海电 气 124,400.00 公允价 值计量 1,475,360.64 152,314.56 1,627,675.20 其他非 流动金 融资产 自有资 金 境内外 股票 601200 上海环 境 130,417.80 公允价 值计量 948,685.57 317,129.99 6,076.74 1,265,815.56 其他非 流动金 融资产 自有资 金 合计 3,151,600.00 -- 14,748,136.55 3,134,300.20 0.00 0.00 0.00 145,154.44 17,882,436.75 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 不适用。 证券投资审批股东会公告 披露日期 不适用。 6、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 不适用。 八、主要控股参股公司分析 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中国中轻国 际工程有限 公司 子公司 专业设计服 务 50,000,000.00 433,771,511.56 96,988,471.04 374,627,049.96 16,368,856.52 13,820,437.52 中国轻工业 长沙工程有 限公司 子公司 专业设计服 务 50,000,000.00 725,591,228.73 150,890,870.54 409,007,616.52 18,058,630.70 15,575,494.54 中国轻工业 广州工程有 限公司 子公司 专业设计服 务 50,000,000.00 560,010,011.51 130,870,730.02 479,954,775.68 21,212,974.78 16,183,364.12 报告期内取得和处置子公司的情况：不适用。 九、公司控制的结构化主体情况 不适用。 十、对2019年1-9月经营业绩的预计 不适用。 十一、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险：公司所从事的工程建设业务领域完全开放、竞争激烈，受国家宏观经济政策影响较大， 与国家固定资产投资状况关联度较高，国民经济增速的放缓可能会导致公司经营业绩增长速度下降。公司 将继续坚持以设计为龙头开拓工程总承包业务，全力开发新兴行业，以获得项目增量；同时，通过深耕传 统行业来进一步挖掘经营潜力，在继续巩固和扩大国内市场业务领域的同时，积极开拓国际市场、提升国 际化经营能力。 2、境外项目经营风险：随着公司境外项目市场的积极开拓和推进，公司境外项目市场将面临项目所 在国的政治和政策、法律和规范、财政、市场行规、业主诚信、材料供应、劳务能力和劳工政策以及汇率 等风险。公司在积极研究海外项目市场当地的法律和政策之外，公司的相关管理部门和项目承担部门要形 成针对项目的策划团队，在项目前期对这些风险进行识别和评估，同时在合同谈判和项目管控上拟定对应 措施，并根据项目实施过程所反映的问题，对存在的问题进行具体分析，制定措施，并跟踪实施效果，以 降低风险。 3、工程总承包项目风险：随着公司工程总承包业务占比的不断提升以及规模的不断扩大，公司在经 营工程总承包项目中面临着项目建设周期较长、原材料价格的波动以及资金垫付增大以及项目完成质量等 风险因素。随着公司业务的转型，工程总承包业务已成为公司第一大主营业务，公司在加强工程总承包业 务经营力度的同时，要继续提高工程总承包业务的管控能力，加强项目风险意识，识别并采取规避风险的 措施；要有效利用自身优势和资源，把提升工程总承包管理水平及盈利水平作为重点。 4、法律诉讼风险：随着公司工程总承包业务规模的不断扩大，公司在项目经营过程中的法律诉讼风 险会不断加大。特别是在经济下行，经营环境不景气时，建设工程项目效益和盈利水平大幅下降，利润空 间压缩较大，导致工程款回收困难，引发债务连锁反应。公司要继续加强法律意识和风险防范意识，从严 要求客户资信调查，着重关注项目承接前风险评估、过程中风险管控、完工后的风险总结等各项工作。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时股东大会 临时股东大会 52.10% 2019-01-24 2019-01-25 公告编号：2019-005 2018年度股东大会 年度股东大会 57.60% 2019-05-17 2019-05-18 公告编号：2019-029 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 不适用。 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告 期末尚未履行完毕的承诺事项 （1）2009年10月12日，中国轻工集团有限公司在公司股权划转时的承诺事项。 关于减少和规范关联交易的承诺：中轻集团承诺在本次股权划转完成后，将尽量减少并规范与上市公 司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循公开、公平、公正的原则公允、 合理定价，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，履行相关信息披露程序。 中轻集团同时承诺在作为中国海诚控股股东期间，不利用控股股东地位损害上市公司其他股东，特别是中 小股东的合法权益。 截止目前，上述承诺事项尚在履行中，未有违反承诺的事项发生。 关于避免同业竞争的承诺：中轻集团承诺在本次股权划转完成后，将采取有效措施确保其直属、控股 或其他具有实际控制权的企业不直接或者间接从事、参与或进行于中国海诚的经营相竞争的生产活动。中 轻集团同时承诺在作为中国海诚控股股东期间，不利用控股股东地位对中国海诚正常的经营管理进行非法 干预，确保上市公司保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立。 截止目前，上述承诺事项尚在履行中，未有违反承诺的事项发生。 （2）2017年12月19日，公司控股股东中国轻工集团有限公司在与中国保利集团有限公司进行重组时 的承诺事项 保持上市公司独立性的承诺：保利集团承诺本次无偿划转完成后，在本集团直接或间接持有中国海诚 控股股权期间，其自身并通过中轻集团将持续在人员、财务、机构、资产、业务等方面与中国海诚保持相 互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范 运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。本集团及本集团控制的其他企 业保证不以任何方式占用上市公司及子公司的资金。 减少关联交易的承诺：保利集团承诺：1、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免与中国海诚之 间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵 循市场化定价原则，遵守有关法律、法规和规范性文件的要求和中国海诚的公司章程、关联交易制度的规 定；2、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与中国海诚之间将来可能发生的关联交易；对 于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本集团将根据有关法律、法规和规范性文件以及中国海诚 的公司章程、关联交易制度的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与中国海诚签订关 联交易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件的要求履行交易程序及 信息披露义务；3、本集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本集团所控制的其他企业；本集团将 在合法权限范围内促成本集团所控制的其他企业履行规范与中国海诚之间已经存在的或可能发生的关联 交易的义务。 避免同业竞争的承诺：保利集团承诺：1、在本集团直接或间接持有中国海诚控股股权期间，本集团 及下属公司将不采取任何行为或措施，从事或参与对中国海诚及其子公司主营业务构成或可能构成实质性 的竞争的业务活动，且不会侵害中国海诚及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合 营、联营企业从事与中国海诚及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他的方式直接或间 接的参与中国海诚及其子公司现有主营业务；2、如本集团及本集团控制的公司可能在将来与中国海诚在 主营业务方面构成实质性同业竞争或与中国海诚发生实质利益冲突，本集团将放弃或将促使本集团控制的 公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将本集团和本集团控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公 允的市场价格，在适当时机全部注入中国海诚；3、本集团不会利用从中国海诚了解或知悉的信息协助第 三方从事或参与与中国海诚现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；4、如出现因本集 团及本集团控制的其他企业违反上述承诺而导致中国海诚及其他股东的权益受到损害的情况，本集团将依 法承担相应的赔偿责任。 （3）公司现任董事、监事和高级管理人员在其任职期间股份转让的承诺事项。 公司现任董事、监事和高级管理人员均承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，离任六个月后的十二月内通过证 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 截至目前，上述承诺尚在履行中，未有违反承诺的事项发生。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用。 七、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 海诚股份中轻建 设诉天津厦翔投 资发展有限公司 5,009 否 一审判决 - - 2014-11-04 2014-045 海诚股份中轻建 设西安兴荣房地 产开发有限公司 仲裁 5,990 否 裁决 - - 2016年03月 18日 2016-003 海诚股份南宁公 司诉南宁衍庆纸 浆有限公司等四 被告 19,498.55 否 一审审理中 - 2017年01月 23日 2017-003 海诚股份武汉公 司诉武汉升阳置 业发展有限公司 等四被告 6,600 否 二审判决 - - 2018年12月 15日 2018-051 其他诉讼事项 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司及子公司作 为原告或申请人 的其他诉讼、仲裁 事项 11,028.83 - - - - 公司及子公司作 为被告或被申请 人的其他诉讼、仲 裁事项 4,760.02 - - - - 报告期内，公司诉讼仲裁进展情况说明 1、海诚股份中轻建设与天津厦翔投资发展有限公司诉讼事项 报告期内，该诉讼事项无新的进展。 2、海诚股份中轻建设与西安兴荣房地产开发有限公司仲裁事项 报告期内，该仲裁事项无新的进展。 3、海诚股份南宁公司与南宁衍庆纸浆有限公司等诉讼事项 报告期内，该诉讼事项无新的进展。 4、海诚股份武汉公司与武汉升阳置业发展有限公司等诉讼事项 该诉讼事项湖北省高级人民法院已作出终审判决，报告期内，2019年4月25日，武汉公司向最高人民 法院申请再审，请求撤销湖北高院作出的生效判决。 5、公司及子公司作为原告或申请人的其他诉讼仲裁事项 （1）海诚股份南宁公司诉广西易能水煤浆有限公司诉讼事项涉及金额1,937万元，该诉讼已判决尚未 执行完毕，报告期内，无新的进展。 （2）海诚股份武汉公司诉湖北科益药业股份有限公司诉讼事项涉及金额120万元。2019年6月28日， 一审法院作出判决：1、被告向原告支付设计费32.6万元；2、被告以32.6万元为本金、从2015年9月6日起 按每日2‰向原告支付违约金；3、驳回原告的其他诉讼请求。 （3）海诚股份中轻建设与天津博瑞泰电子有限公司仲裁事项涉及金额2,162.38万元，报告期内，无 新的进展。 （4）海诚股份西安公司诉中聚天冠生物能源有限公司仲裁事项涉及金额1,446万元。2018年6月20日， 南阳仲裁委员会作出裁决：被申请人向申请人支付工程款1012.3324万元及自2015年3月16日至2017年12月 31日的利息134.09万元，并承担仲裁费，西安公司已经申请强制执行。2019年3月11日，执行法院作出裁 定，因被执行人暂无财产可供执行，终结本案本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行的财产 时，可以再次申请执行。 （5）海诚股份中轻建设诉广西金桂浆纸业有限公司诉讼事项涉及金额1,643万元，报告期内，无新的 进展。 （6）海诚股份长沙公司诉贵州博宏小河金属铸业发展有限责任公司诉讼事项涉及金额159.66万元。 2018年6月6日，贵州省水城县人民法院作出一审判决：被告向原告支付工程款81.5145万元及逾期利息； 驳回原告的其他诉讼请求。因双方均未上诉，本案进入执行程序。 （7）海诚股份中轻建设诉河北昌泰纸业有限公司诉讼事项涉及金额440.08万元，双方在法院主持下 达成和解，法院于2018年9月27日出具民事调解书，确认昌泰公司应于2018年12月15日前向中轻建设偿还 351.8562万元。目前昌泰纸业已经向法院申请破产重整，各债权人正在进行债务申报。 （8）海诚股份中轻建设诉天津国达高科软控技术有限公司诉讼事项涉及金额890.71万元，天津市高 级人民法院于2018年6月作出二审裁定，以一审程序违反法律程序为由发回一审法院重审。报告期内，无 新的进展。 （9）海诚股份北京公司诉中国化学工程重型机械化公司诉讼事项涉及金额821万元，本案双方达成和 解，被告将分三期向原告付款650万元，现原告已收到第一期付款。 （10）海诚股份南宁公司诉张燕妮、董超、广西中霖进出口贸易有限公司三被告诉讼事项涉及金额752 万元，本案已开庭一次，暂未判决。 （11）海诚股份北京公司诉武汉山江化工科技有限公司和山西凯迪建材有限公司诉讼事项，涉及金额 657万元，本案已开庭一次，暂未判决。 6、公司及子公司作为被告或被申请人的其他诉讼仲裁事项 （1）天津国达高科软控技术有限公司诉海诚股份中轻建设诉讼事项涉及金额1,600.45万元，天津市 高级人民法院于2018年6月作出二审裁定，以一审程序违反法律程序为由发回一审法院重审。报告期内， 无新的进展。 （2）青岛三利诉公司诉讼事项涉及金额200万元，本案已开庭一次，暂未判决。 （3）青岛三利诉公司诉讼事项涉及金额883万元。2018年10月23日，青岛市城阳区人民法院作出一审 判决：被告向原告支付合同违约金883.1866万元。公司已上诉至青岛市中级人民法院。 （4）四川高地四通新材料股份有限公司诉海诚股份北京公司诉讼事项涉及金额696万元， 2018年12 月24日，一审法院判决解除双方签订的相关合同，同时驳回双方的其他诉讼请求。2019年1月，北京公司 提起上诉，请求撤销原判决主文第三项，改判支持北京公司的反诉请求。 （5）陕西西北火电工程有限公司诉海诚股份长沙公司诉讼事项合计金额1,021万元，2019年7月1日， 一审法院作出判决，判令长沙公司工程款225万元及利息、窝工损失153万元及利息、工期补偿金24万元及 利息，共约408万元及利息。长沙公司上诉至湖南省高院。 （6）山东万基建安工程有限公司诉海诚股份中轻建设诉讼事项涉及金额146.5万元, 报告期内，本案 尚未判决。 （7）湖北冠航建筑劳务有限公司与海诚股份武汉公司仲裁事项涉及金额153.07万元，本案已经启动 司法鉴定，目前正等待鉴定结果。 （8）荣达租赁有限公司诉海诚股份中轻建设诉讼事项涉及金额1,100.13万元，2018年12月25日，一 审法院作出判决：被告中轻建设向原告荣达租赁支付律师代理费90万元，驳回原告的其他诉讼请求。原告 提起上诉，2019年4月28日，二审法院作出判决，修改一审判决主文第一项，即将中轻建设应偿还给荣达 租赁的律师费由90万元改为60万元，本案已执行完毕。 （9）武汉新地置业发展有限公司与海诚股份武汉公司仲裁事项涉及金额70.641万元并承担仲裁费用， 2019年3月12日，新地公司申请撤回仲裁申请，仲裁庭予以准许。 九、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 不适用。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 中轻华 信工程 科技管 理有限 公司 受同一 母公司 控制 接受劳 务 房租、 综合 服务 费 市场化原 则定价 不超过 3,000万 元 766.13 766.13 否 按合同 约定 - 2019年 04月18 日 公告 编号： 2019-016 湖北中 轻控股 武汉轻 工院有 限公司 受同一 母公司 控制 接受劳 务 房租、 综合 服务 费 市场化原 则定价 不超过 3,000万 元 201.67 201.67 否 按合同 约定 - 2019年 04月18 日 公告 编号： 2019-016 中轻科 技成都 有限公 司 受同一 母公司 控制 接受劳 务 房租、 综合 服务 费 市场化原 则定价 不超过 3,000万 元 149.82 149.82 否 按合同 约定 - 2019年 04月18 日 公告 编号： 2019-016 南宁轻 工业工 程院有 限公司 受同一 母公司 控制 接受劳 务 房租、 综合 服务 费 市场化原 则定价 不超过 3,000万 元 97.72 97.72 否 按合同 约定 - 2019年 04月18 日 公告 编号： 2019-016 长沙长 泰智能 装备有 限公司 受同一 母公司 控制 采购商 品 设备 采购 市场化原 则定价 580万 元 500 580 否 按合同 约定 - 2018年 12月27 日 公告 编号： 2018-054 武汉保 利金谷 房地产 受同一 母公司 控制 接受劳 务 工程 设计 市场化原 则定价 170.94 万元 170.94 170.94 否 按合同 约定 - - 开发有 限公司 九江保 浔置业 有限公 司 受同一 母公司 控制 接受劳 务 工程 设计 市场化原 则定价 684.8万 元 160.08 684.8 否 按合同 约定 - 2018年 08月25 日 公告 编号： 2018-040 中国制 浆造纸 研究院 受同一 母公司 控制 接受劳 务 工程 总承 包 市场化原 则定价 14.79万 元 14.79 14.79 否 按合同 约定 - - 中轻特 种纤维 材料有 限公司 受同一 母公司 控制 接受劳 务 工程 总承 包 市场化原 则定价 62.44万 元 62.44 62.44 否 按合同 约定 - - 中国轻 工集团 有限公 司 母公司 接受劳 务 工程 总承 包 市场化原 则定价 4.15万 元 4.15 4.15 否 按合同 约定 - - 合计 -- -- 2,127.74 -- 2,732.46 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无。 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 1、2019年4月16日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019 年度日常关联交易的议案》，预计2019年公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易 总金额不超过人民币3,000万元。报告期内实际发生额1,215.34万元。2、2018年12月 26日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司与关联企业签 订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司成都公司因工程项目需要与关联企业长沙 长泰智能装备有限公司签订设备采购合同，合同金额人民币580万元。报告期内实际发 生额500万元。3、2018年8月23日，公司召开第五董事会第十六次会议审议通过了《关 于武汉子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司武汉公司与关 联企业九江保浔置业有限公司签订建设工程施工图设计合同，合同金额暂定人民币684.8 万元。报告期内实际发生额160.08万元。4、报告期，公司发生的其他关联交易金额共 计252.32万元未超过公司最近一期经审计净资产的 0.5％，因此，仅履行内部审批程序。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 无。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 长沙长泰智 能装备有限 公司 受同一母公 司控制 股利分红 否 152.39 106.82 45.57 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 长沙长泰智能装备有限公司因股利分红形成的关联债权应收股利152.39万元，报告期内，公司收 到长泰公司股利106.82万元。 5、其他重大关联交易 1、2019年4月16日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易 的议案》，预计2019年公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。 2、2019年4月16日，公司召开第五董事会第二十四次会议审议通过了《关于武汉子公司与关联企业签 订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司武汉公司与关联企业荆州金海置业有限公司签订《荆州保 利.公园壹号五期项目建设工程施工图设计合同》和《荆州保利.公园壹号六期项目建设工程施工图设计合 同》，合同总金额暂定为人民币822.66万元。 3、2019年4月30日，公司召开第五董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与关联企业签订关联 交易合同的议案》，同意公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订设备采购合同， 合同总金额合计人民币554.2656万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2019年度日常关联交易公告 2019年04月18日 公告编号：2019-016 关于武汉子公司与关联企业签订关联交易合同的公告 2019年04月18日 公告编号：2019-018 关于公司与关联企业签订关联交易合同的公告 2019年05月06日 公告编号：2019-026 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 中国轻工集团有 限公司 2016年06 月20日 2016年07月27 日 连带责任保 证 否 是 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 中国中轻国际工 程有限公司 2016年06 月20日 61,000 2016年06月20 日 38,449 连带责任保 证 2016年6月 20日至2019 年4月7日 是 否 中国中轻国际工 程有限公司 2019年05 月06日 43,000 0 连带责任保 证 2019年4月 8日至2020 年4月7日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 43,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 43,000 报告期末对子公司实际担保 38,449 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 43,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） （未完）  |