华控赛格(000068):控股子公司迁安华控收到《民事诉状》
关于控股子公司迁安华控收到《民事诉状》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理； 2.上市公司子公司所处的当事人地位：被告； 3.涉案金额：工程款本金、利息及维修费用总额暂计263,062,086.88元； 4.对上市公司的影响：目前案件尚未开庭，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、案件基本情况 2025年7月28日，公司控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司（以下简称“迁安华控”）收到河北省唐山市中级人民法院（以下简称“唐山市中院”）发送的《民事诉状》等法律文书。成都建工集团有限公司就与公司控股子公司迁安华控签订的《河北省建设工程施工合同》(以下简称“施工合同”)所产生的纠纷问题，向唐山市中院提起诉讼。 二、诉讼的基本内容 原告：成都建工集团有限公司； 法定代表人：李定葵； 地址：成都市青羊区八宝街111号。 被告：迁安市华控环境投资有限责任公司； 法定代表人：彭小毛（现已更换为杨志国）； 地址：迁安市三李庄村东南(迁安市城市污水处理有限公司院内)。 （一）诉讼请求 1.请求唐山市中院依法判决被告向原告支付工程欠款207,153,633.33元； 2.请求唐山市中院依法判决被告向原告支付上述工程款利息至实际付清之日止(暂计算至2024年11月30日为48,560,119.05元)； 3.请求唐山市中院依法判令被告向原告支付维修费用7,348,334.5元； 4.请求唐山市中院依法确认原告就上述工程款本金对原告所施工的迁安市海绵城市建设PPP项目(道路、管网及绿化、建筑与小区海绵化改造工程)二期享有建设工程优先受偿权； 5.本案诉讼费、保全费、保全担保费由被告承担。 以上合计金额263,062,086.88元。 （二）原告诉讼的事实与理由 2017年5月24日，原被告双方就迁安市海绵城市建设PPP项目（道路、管网及绿化、建筑与小区海绵化改造工程）二期工程签订《河北省建设工程施工合同》（编号：201706034），约定原告为案涉项目的承包人。施工合同专用条款9.15.1条约定：“工程进度款拨付方式以月为单位：每月25日核实当月完成合格工程量并于下月 25日前支付上月完成合格工程量部分造价的 60%，工程施工完成验收合格（提供国家标准的《工程竣工验收报告》）并经第三方审计机构审计后的30日内支付至工程价款的70%；完工1年后通过三部委关于海绵城市建设验收及政府可用性考核，乙方移交全部工程资料后的30日内支付至工程价款的95%，剩余工程款待工程质量缺陷责任期结束，且施工单位向建设单位提交关于工程质量保修的保险书以后一次性支付。”第12条约定缺陷责任期24个月。 施工合同签订后，原告按照施工合同约定组织施工并完工，原告于2018年10月25日向被告提交竣工验收报告，但被告因其自身原因拖延验收，至今未完成竣工验收。2022年 8月起原告数次向被告提交结算资料，但被告始终以各种理由拒绝办理结算。 根据《民法典》第五百零九条：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”之规定，原告已依据约定履行了自己的义务，被告应当依约按时向原告支付全部工程价款。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期”，因此案涉工程的竣工时间应为2018年10月25日，缺陷责任期已于2020年10月25日届满。 同时依据《建设工程施工合同的解释（一）》第三十五条：“与发包人订立建设工程施工合同的承包人，依据民法典第八百零七条的规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。”原告在被告欠付工程款的范围内对原告所施工的迁安市海绵城市建设PPP项目（道路、管网及绿化、建筑与小区海绵化改造工程）二期享有建设工程优先受偿权。 三、是否有其他尚未披露的诉讼或仲裁事项说明 截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项，不存在其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。 四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次诉讼尚未开庭审理，诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1.《河北省唐山市中级人民法院传票》； 2.《民事诉状》。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十日 中财网
 |